杏彩体育官网app建筑工程技术建筑工程建筑工程合同案例建设工程施工合同纠纷案（简

　　杏彩体育官网app①大厦的土建施工图内容（不含消防工程）；②造价内包含项目：基础工程、主体工程、屋面排水工程、土建装修工程、上下水、电工程、门窗幕墙工程；③XXX天（按桩验收合格7天后为开工日期）；合同价款为人民币6800万（注：设计变更及项目增减不包含在内）。合同还约定了合同价的构成方式、组成合同的文件、通用条款和专用条款以及附件等。

　　中XX局为深圳XX投资发展有限公司了数十个工程建设、施工所需的证照杏彩体育官网app、手续，严格按合同的规定进场组织施工，履行了合同规定的承包义务。

　　在执行合同过程中，双方又于XXXX年X月XX日签订《补充协议书》。该协议书对原合同的部份条款进行了修改，约定：工程预付款根据形象进度共分八期支付；在原提供施工图的基础上增加了一些项目。

　　嗣后，在工程施工中，由于深圳XX投资发展有限公司不按约定拨付工程款，不仅使工程进度延后，而且数次造成工地停工待料、工人退场、脚手架超期拆除、机械租赁超期等，导致中XX局巨额经济损失。

　　中XX局承包的全部“XXXX大厦”工程项目工程总价款为人民币72125044.86元，除深圳XX投资发展有限公司已付工程款外，尚欠工程价款人民币33184857.67元拒不承付。

　　1、在其他律师的同步见证下，向深圳XX投资发展有限公司签发并送达《律师催告函》，以主张权利，获取证据。

　　5、代理中XX局出庭，并针对与案件相关的施工合同的主体资格的问题、施工合同是否为总包的问题、合同中对开工日期的确定问题、现场工程师的签证问题建筑工程技术、合同约定工程款的支付方式问题、合同价款的调整问题、竣工日期的问题、补充协议的真实义问题、竣工验收报告问题、工程总决算问题、合同外工程问题等全面发表了代理意见。

　　法院一审判决深圳XX投资发展有限公司向中XX局支付全部所欠工程价款及逾期付款违约金共计人民币4250万元。